高考在线
高考在线 >公文

工程欠款纠纷起诉状范文

2023-08-09 04:37:37 高考在线

　　工程欠款纠纷起诉状范文1

　　起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司

　　企业性质：集体

　　经营范围：工业与民用建筑。

　　流动资金：169. 5万元

　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准

　　地址：______县______乡______电话：______________________

　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________

　　法定代表人姓名：_________职务：_________

　　被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心地址：________市_______ -______路________号

　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

　　事实和理由：

　　______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的.规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

　　(二) 结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;

　　(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

　　以上三项合计，共242006.83元。

　　此致

　　______市______区人民法院

　　起诉单位：______县建筑工程总公司

　　__________公司(盖章)

　　_________年_________月________日

　　附：1.本状副本1份;

　　2.书证28件。

　　工程欠款纠纷起诉状范文2

　　原告：xx市****空调设备有限公司

　　法定代表人：谢**

　　住所地：

　　送达地址：xxxx市会展路128号xx国际会展中心十号6C06-08室(周俊奇)收

　　被告：xx市****建筑装饰有限公司

　　法定代表人：王**，联系方式：***********

　　住所地：

　　经营地：

　　诉讼请求：

　　1、判令被告支付合同剩余价款*******元

　　2、判令被告支付违约金****元(计算方式详见清单)

　　3、判令被告承担本案诉讼费

　　事实与理由：

　　20xx年4月7日，原告xx市****空调设备有限公司与被告xx市****建筑装饰有限公司签订合同，由原告承包被告发包的******项目，被告按照约定进度向原告支付总价款********元，并应于一年内付清，即应于20xx年4月7日之前付清。原告已于20xx年7月4日安装完毕，7月11日与被告共同进行调试，运行正常，验收合格，全面履行了合同义务。现被告截止20xx年6月27日，尚有*******元迟迟不支付，原告多次催讨均无果。另合同约定，被告未能按照合同规定时间付款，每延迟一天，应向原告支付合同价款总额的1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%.从20xx年4月7日至20xx年6月27日，被告共计迟延447天，应当支付违约金为合同价款总额的20%，即****元。

　　合同约定原被告双方发生纠纷，协商不能解决的可向原告所在地人民法院提起诉讼。原告催讨无望，维权在即，故根据合同约定及合同法、民事诉讼法相关规定向贵院提起诉讼，请法院依法判决。

　　此致

　　江北区人民法院

　　具状人：

　　二0一xx年x月x日

　　工程欠款纠纷起诉状范文3

　　原告:崔xxx,男,汉族,1xxx年12月8日出生，住xx省日照市莒县店子集镇姜庄村。

　　被告：山东xxx信息工程有限公司，住所地：xx市市中区--路--号，联系电话：--。

　　法定代表人：张xx 职务：董事长

　　被告：山东xx技术工程有限公司，住所地：xx市--路--号，联系电话：

　　法定代表人： 职务：

　　诉讼请求

　　1、依法判决第一被告支付工程款25.8928万元及利息2.31083万元，被告在欠付工程价款范围内承担给负责任;

　　2、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　20xx年11月1日和20xx年3月1日原告与被告--信息工程有限公司分别签定《20xx年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告山东--技术工程有限公司。20xx年9月3日原告山东--信息工程有限公司确认临沂工程款为22.1128万元,20xx年8月17日确认青岛工程款为6.78万元，合计总价款为28.8928万元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告山东--信息工程有限公司曾于20xx年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元，20xx年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元，剩余工程款25.8928万元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。

　　此致

　　xx市--区人民法院

　　具状人：

　　20xx年3月5日