高考在线
高考在线 >协议书

承包协议书模板汇总五篇

2023-07-31 23:42:37 高考在线

承包协议书 篇1

　　XX公司、YY公司愿意组成工程承包联合体，承接某某工程供货及工程安装。现就有关责任事宜订立协议如下：

　　1. XX公司为联合体主办人，YY公司为联合体成员；

　　2. 联合体内部有关事项规定如下：

　　1) 联合体对外事宜由XX公司负责与甲方联系；

　　2) 联合体成员YY公司承担本工程的安装；

　　3) 联合体主办人XX负责提供材料，工程质量及售后服务全部由联合体主办人负责。

　　4) 联合体将严格按照甲方的各项要求，切实执行合同文件，按照

　　内部职责的划分，承担自身所负的责任。

　　3. 本协议书自签署之日起生效。

　　4. 本协议书一式三份，送交甲方一份，联合体成员各一份。

　　XX公司

　　YY公司

　　20xx年8月10日

承包协议书 篇2

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ;

　　2、工程地点： ;

　　3、工程范围：

　　4、承包方式： 。

　　二、合同工期

　开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。

　　五，付款方式

　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日

　　合同订立地点：____________________

　　本合同共_ 页

　　发包人：(盖章)

　　法定代表人/委托代理人：(签字)

　　承包人：(签字) 联系方式：

　　开户银行：

　　银行账号：

承包协议书 篇3

　　订立合同双方：

　　建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方）

　　施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方）

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限（开工、竣工时间）

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　１．开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；

　　办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）

　　２．按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　３．负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，

　　负责监督工程质量。

　　４．按协议负责按期拨款。

　　５．……

　　第九条：承包方义务

　　乙方负责：

　　１．按协议分工负责材料供应。

　　２．编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。

　　３．按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　４．竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　５．保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　６．……

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本＿＿＿份，承包方、发包方各一份，报送＿＿＿＿＿、

　　＿＿＿＿＿＿各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：（盖章）承包方：（盖章）

　　法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

承包协议书 篇4

　　甲方：

　　甲方法定代表人：

　　甲方地址&电话号码：

　　乙方：

　　乙方身份证号码：

　　乙方地址

　　兹有乙方承包甲方 整个工厂的机器设备、管道、线路、和以后工厂新增的机器设备在内的保养及维修项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

　　一、劳务承包项目：整个工厂的机器设备、管道、线路、和以后工厂新增的机器设备在内的保养及维修 （工厂空调、电脑、锅炉年审交到政府部门的费用、购买二次发泡机方管。基建不包括在内）。

　　二、承包期限： 20xx 年 08 月 01 日至 20xx年 07 月 31 日止

　　三、承包费用：

　　四、承包费支付方式：每月25日付上月的费用 元 。余下的合同到期后十个工作日结清。

　　五、承包期内乙方的职责、任务和要求：

　　（一）用水正常。水费经评估是工厂正常消耗的甲方承担，（水费每月3000元作为参考）水通过管路漏掉没及时发现，发现了没及时修理的及电费单上无功总费用超过正常的费用由乙方承担。

　　（二）设备单一零部件的费用在伍仟（5000。00元）以上的乙方承担30%，甲方承担70%。单台机已维修不好要更换新的费用在伍仟元以下的由乙方承担。伍仟元以上的乙方承担30%，甲方承担70%。

　　（三）、合同期内因为机器故障报废材料按100元每床，（每年允许12床报废）报废品由公司质检评定为准。因设备超正常的维修时间造成甲方损失的，甲方按情节轻重追究乙方应该承担的责任。

　　（四）、甲方的机器设备按现状能正常运转和能正常使用交给乙方，合同期满或解约乙方要把能正常运转和正常使用的设备交还甲方。

　　（五）、乙方自身或请的人员或外协人员都必须遵守和服从工厂的各项规章制度。

　　（六）、工厂内加装机器设备、材料由甲方负责，乙方有义务配合甲方安装调试设备。制作设备与改装由甲方提供材料乙方负责制作与安装。正常运转后保养产生的费用由乙方承担。新添加设备的维修材料费由甲方承担，人工费由乙方承担。

　　（七）、工作人员要有证上岗，乙方一定要有低压电工证、焊工证。没有的半年内报名参加学习考证。

　　（八）、乙方负责工厂的.消防日常安全工作，工厂有险情乙方有义务积极配合抢险工作。因防涝水泵的问题造成工厂水淹导致的损失，双方各承担50%。

　　（九）、在合同期内乙方自身或请的常驻工作人员，不得从事广东一代不利于甲方行为跟同行业相竞争的工厂和单位从事承包机器设备维修，或技术指导和兼职等，乙方自身或请的工作人员不得泄露甲方商业机密，不得做损害甲方声誉和有损甲方形象的行为。甲方如有发现有以上行为的，甲方根据情节轻重可向乙方索赔，严重的追究法律责任。

　　（十）乙方进厂按市场价购买甲方厂里备品备件。解除合同后甲方按市场价购买乙方的备品备件。乙方暂借甲方工具使用，合同解除后归还甲方完好工具。

　　六、合同的变更、解除或终止：

　　本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

　　七、违约责任：

　　（一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费每月的5%向乙方支付滞纳金。

　　（二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不高于承包费当月总额的5%扣减当月承包费。

　　（三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备造成损失的，由乙方照价赔偿。

　　（四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的10%支付赔偿金。

　　八、劳保工伤事故由乙方自行负责。

　　九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

　　十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

　　甲方负责人签字 ： 乙方负责人签字（印鉴）：

　　（盖章）

　　身份证件号码：

　　年 月 日 年 月 日

承包协议书 篇5

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住所：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住所：

　　甲方的__________项目油漆工程，现由乙方承包。为明确双方的职责，分工协作，更好的互相配合，确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成，并结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，一致同意后签订以下条款，双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、建设单位：

　　2、工程名称：

　　3、结构类型：

　　4、工程地址：

　　5、承包范围：

　　6、工程造价：

　　7、付款方式：

　　8、油漆工班组长：

　　二、承包工程内容

　　内墙：保持平整度阴角层高下线包边_____mm，_______元/平方。

　　外墙：两底两涂，拉毛，用高级弹性外墙乳胶漆，__________元/平方；若不含外墙乳胶漆材料则__________元/平方。

　　三、质量要求

　　按甲方要求，乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程，若出现油漆质量问题给甲方造成损失的，由乙方全部负责，赔偿甲方由此造成一切损失。

　　四、工期

　　1、计划开工日期_______年____月____日，计划完工日期_______年____月____日，共_____日历天。

　　2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期，每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时，乙方必须征得甲方的书面同意。

　　五、安全管理

　　1、乙方在施工期间，必须保证民工安全施工和文明施工。

　　2、进入施工现场必须戴好安全帽，认真执行各项安全措施，严禁在施工处吵闹打骂，若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故，由乙方负责及处罚。

　　3、由于乙方在施工中管理不善，违章、违纪等造成的工伤事故，均有乙方承担，甲方负责有协助抢救义务的责任。

　　4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事，否则对当事人罚款______元，对乙方罚款___________元，并视情节轻重，将当事人送有关公安机关处理。

　　5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度，违者按项目处罚条例对其处罚。

　　六、乙方义务

　　1、乙方聘请的工人必须持有相关证件，国家规定需要具备资质的，则应该有相应资质。

　　2、乙方必须确保聘请的工人身体健康，符合施工的要求，如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病，后果均由乙方承担。

　　3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育，要跟踪管理、发现问题及时解决，要搞好施工现场卫生，注意节约用水、用电，积极参加甲方召开的安全会议。

　　4、乙方在施工期内应做好产品保护工作，兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时，及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收，配合不及时而造成的费用由乙方承担。

　　八、违约责任

　　在本合同履行过程中，任何一方有违反本协议的行为均属违约，违约方须对守约方承担相应的违约责任。

　　九、争议解决

　　在合同履行过程中，甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议，应本着友好协商的方式解决，协商不成的，任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。

　　十、附则

　　本协议经双方代表签字后生效，到工程完工后失效。

　　本协议一式_______份，甲乙方各执_______份。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　乙方：

　　责任人：

　　签订地点：

　　签订日期：