高考在线
高考在线 >协议书

居间协议书范文7篇

2023-08-12 03:27:20 高考在线

居间协议书 篇1

　　甲方(委托人) ： 身份证号： 乙方(受托人) ： 身份证号：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、 乙方接受甲方委托， 负责就土石方工程项目 (以下称该工程项目) ， 引荐甲方和该项目的 单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 单位签订该工程项目承包施工合同。

　　2、 “居间成功”是指甲方与 单位签订书面的工程承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 单位签订专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为人民币贰佰万元（￥2,000,000.00）

　　2、 居间报酬在甲方与乙方引荐的 单位签订该工程项目的（专业承包施工合同）后 日内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付给乙方。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 在本合同签订时甲方向乙方支付_______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同签定，均不返还居间费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则另一方有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 ____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方可申请向合同签定地仲裁委员会申请仲裁或请求法院判决。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订日：____年____月_____日 合同签订地： 甲方(盖章) ： 法定代表人或委托代理人

　　乙方(盖章) ：

居间协议书 篇2

　　甲方（委托人）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　身份证号码： 联系电话：

　　乙方（受托人）： 联系地址：

　　身份证号码： 联系

　　联系地址：

　　身份证号码： 联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同

　　法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工

　　合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

　　2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。

　　2、 如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（￥500000.00元）作为酬金。

　　2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。

　　3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。

　　4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方；或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。

　　五、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。

　　六、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。

　　七、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、其他未尽事宜，经双方协商一致形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式三份，所有当事人各持一份，所有当事人签字盖手印后生效。

　　甲方（盖章）：

　　甲方法定代表人或委托代理人（签字盖手印）： ；

　　乙方（签字盖手印）： 、 。

　　合同签订地：

　　合同签订日：二〇一一年 月 日

居间协议书 篇3

　　甲方：

　　乙方（委托人）：

　　身份证号：

　　甲乙双方本着平等、自愿、诚信、有偿 服务的'原则，就乙方委托甲方代为寻找工作岗位等事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

　　甲乙双方协商确认：乙方委托甲方寻找用人单位的具体要求，以填写求职登记表为准，求职表作为本协议的附件具有同等法律效力。

　　一、双方权利和义务

　　1、乙方必须向甲方提供当前的准确的身份信息证明。包括身份证及复印件（户口本也可），学历证，健康证和其他专业技能职称等相关证明，并填写求职信息登记表。

　　2、甲方有义务为乙方提供职前指导建议，并根据乙方的实际能力及要求提供合适的工作岗位。

　　3、乙方必须在支付相应的居间服务费后，才能享受甲方提供的岗位信息服务。

　　4、甲方应为乙方提供正规、合法、真实的工作岗位。

　　二、服务资费标准及相关说明

　　1、市内介绍收取居间介绍成功服务费/位；

　　市内介绍特殊岗位或省外招聘收取居间介绍成功服务费协商收费；

　　2、甲方开出推荐介绍信，一经用人单位录用，介绍就业居间服务成功，本协议自动终止。

　　3、乙方未被用人单位录用，甲方继续为其推荐就业岗位或退还乙方服务费。

　　4、若甲方推荐乙方到用人单位被录用或上岗后，因本人原因找各种理由离开不做者，所交费用不予退还。甲方在三月内继续为其推荐新的就业岗位。

　　5、经甲方推荐后，如果乙方在7日内不再与甲方联系，就将视为推荐成功，本协议自动终止。

　　6、乙方上岗后如果要求甲方重新为其推荐新的就业岗位，需从新签订本协议和缴费。

　　7、如果甲方推荐乙方到用人单位，乙方到了用人单位未参加面试终止本协议并退还服务费后，日后自行到用人单位求职成功的，视为乙方不诚信，甲方有权向乙方追讨经济赔偿，经济赔偿标准双方约定为乙方在岗用人单位属地政府最低工资标准的二倍计算。

　　三、本协议在履行过程中一旦发生意见分歧，双方应尽力协商解决。协商不成，起诉于当地人民法院。

　　四、本协议一式两份，双方各执一份。本协议签订交费之日起生效。

　　甲方（盖章）：大连时空快讯广告有限公司贵州凯里分公司 联系电话：

　　乙方（签字）： 联系电话：

　　年 月 日

居间协议书 篇4

　　甲方： 联系方式：

　　乙方： 联系方式：

　　甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、工程事项

　　终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息，甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。

　　2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、乙方义务

　　1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和分包公司进行合同谈判。

　　2、居间成功后，则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失，与甲方无关，乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬费用按工程实际方量计算，为每方计算。

　　2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后，机械进场向甲方支付 万元（￥ 元）。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。

　　3、居间成功后，乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时按实际方量支付相应的居间报酬，则逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。

　　4、乙方可以转账或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担：居间费用是指甲方给乙方介绍该土方工程，乙方必须向甲方支付的信息费用。乙方与分包公司签订合同之后，该报酬作为甲方居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲、乙双方均应保守本合同所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于双方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字后生效，开工月日至竣工 年月日，工程完工合同自行终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、甲、乙双方不得将本合同转让（或委托）他人。

　　2、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（签字盖章）：

　　身份证号：

　　乙方（签字盖章）：

　　身份证号：

　　合同签订日期：日

居间协议书 篇5

　　甲方（委托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　乙方（受托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：

　　一、 委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。

　　二、 乙方义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察；

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

　　三、 甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料；负责和____________________进行合同谈判；

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。

　　四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为__________________________________。

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清（每次支付___________________________________________）。

　　3、甲方可以转账或现金方式支付。

　　五、 保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。

　　六、 合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、 争议解决方式

　　1、如发生合同争议，双方协商解决。

　　2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。

　　八、 其他事项

　　1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。

　　2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。

　　3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。

　　签订地点： 签订日期：

　　甲方（盖章）： 乙方（签章）： 法定代表人或委托代理人（签章）：

居间协议书 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　鉴于：甲、乙双方在丙方的居间服务下签署了或即将签署一个或多个资金项目合作协议，为保障协议的履行及三方的权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经三方友好协商，本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。

　　一、声明：

　　甲、乙、丙均为在中华人民共和国境内注册的合法公司或公民，三方因本协议涉及的融资服务所提供的项目、材料、信息均为真实、合法、有效的，如一方提供虚假信息，将承担一切法律后果。

　　二、融资服务内容：

　　甲方因公司(或项目)急需找资金合作，特委托丙方提供融资居间服务。甲方所需资金总额人民币元(大写： 元)。 乙方因自有资金闲置，特委托丙方提供项目融资居间服务。丙方根据甲乙的委托，并结合甲乙的各自实际需求，为甲乙双方的融资项目合作提供居间服务。

　　三、融资合作协议：

　　1、甲、乙双方根据丙方的居间活动，进行融资协议的具体谈判、协商，具体融资合作协议条款由甲、乙双方议定，丙方做为见证方参与该融资项目的全过程。

　　2、甲、乙双方达成的具体融资协议仅对甲、乙双方有约束力，甲、乙之间在履行过程中如发生争议，与丙方无任何关系。

　　四、佣金支付：

　　在甲、乙双方达成融资协议或合同，签订该协议或合同后，乙方应当将甲方所需资金在签订协议或合同的当日内，将第一季度利息扣除后的余款全部存入甲方指定账户，甲方应当并且

　　乙方支付了第一季度首付款后(首付款金额为人民币

　　元，甲乙双方应在乙方支付首付款后的三日内各自向丙方支付甲方所需资金总额 %佣金，即 元。

　　五、责任

　　1、甲乙双方在丙方提供居间服务期间，不得私下进行协商、谈判，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。

　　2、甲乙双方不得私下以其它公司、自然人身份进行谈判接触，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。

　　3、如甲乙双方私下以任何名义达成协议，甲乙不仅各自向丙方支付协议约定的佣金，更要各自向丙方支付违约金 元。

　　4、如甲乙双方达成融资协议后，乙方拒绝付款，甲方应在征得丙方同意后一起通过法律途径解决，并且违约方还应向丙方支付违约金 元。

　　六、其它

　　1、本协议未尽事项，由三方达成补充协议;

　　2、如因居间服务发生争议，由丙方所在地法院管辖;

　　3、本协议一式三份，具有同等效力。

　　甲方

　　住所：

　　法定代表人： 职务：

　　联系电话：

　　乙方：

　　住所：

　　法定代表人： 职务：

　　联系人电话：

　　丙方：

　　住所：

　　代表： 联系人电话

居间协议书 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。

　　一：委托事项

　　乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。

　　二：乙方义务

　　乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

　　乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。

　　三：甲方义务

　　甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。

　　如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。

　　如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。

　　四：居间费用与支付方式

　　本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。

　　居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。

　　甲方可以转账或现金方式的方式支付。

　　五：合同终止

　　如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。

六：其他事项

　　本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：